"당신의 권리를 보호하기 위하여 법무사가 있습니다"
로그인 ｜ 회원등록 ｜ 비번분실 ｜ 현재접속자
   

운영자 저술 도서  

재판과 소송
ㆍ작성자 관리자
ㆍ작성일 2021-06-27 (일) 16:25
ㆍ홈페이지 http://www.alaw.kr
ㆍ분 류 인도(명도)와 철거
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 590      
ㆍIP: 125.xxx.201
제채상금 유치권 동시이행
제목[민사]도급인 원고가 수급인 피고를 상대로 완공된 건물의 인도를 지체함으로 인한 손해배상으로 지체상금을 청구한 사건에서, 피고가 약정한 완공일까지 건물의 완공을 지체한 것은 위법하므로 해당 지체기간에 대하여는 지체상금 지급의무가 있으나, 피고가 건물을 완공한 후 원고로부터 공사대금을 지급받을 때까지 동시이행항변권 및 유치권에 기하여 건물의 인도를 지체한 것은 적법하므로 해당 지체기간에 대하여는 손해배상의무가 없다고 판단한 예[대구고등법원 2019나27155 지체상금(확정)]
작성자대구고등법원작성일2021-06-23
조회수160
첨부파일 [1] 대구고등법원 2019나27155 지체상금(확정).pdf
 

[판결요지]

 

도급인 원고가 수급인 피고를 상대로 완공된 건물의 인도를 지체함으로 인한 손해배상으로 지체상금을 청구한 사건에서, 피고가 약정한 완공일까지 건물의 완공을 지체한 것은 위법하므로 해당 지체기간에 대하여는 지체상금 지급의무가 있으나, 피고가 건물을 완공한 후 원고로부터 공사대금을 지급받을 때까지 동시이행항변권 및 유치권에 기하여 건물의 인도를 지체한 것은 적법하므로 해당 지체기간에 대하여는 손해배상의무가 없다고 판단한 예

 

[대구고등법원 2019나27155 지체상금(확정)]
 
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
71 인도(명도)와 철거 등기건물을 전전매수하여 점유하고 있는 피고를 상대로 부당이득.. 관리자 2022-10-08 278
70 인도(명도)와 철거 공유토지 위 공유건물의 일부 공유자 변경 때는 관습법상 법정지.. 관리자 2022-10-04 295
69 인도(명도)와 철거 임대차보증금반환채권의 양도통지 후 임대차계약기간 연장에 관한.. 관리자 2022-07-06 364
68 인도(명도)와 철거 재개발조합이 현금청산대상자를 상대로 주거이전비 등을 변제공탁.. 관리자 2022-07-06 402
67 인도(명도)와 철거 자신의 토지 위에 건축된 건물을 점유하고 있는 건물의 공유자를.. 관리자 2022-07-06 291
66 인도(명도)와 철거 주위토지통행권 행사 때, 적정 통행로 폭은 ‘3m’ 관리자 2022-03-24 377
65 인도(명도)와 철거 상가건물을 매수하고 임대인 지위를 승계한 원고가 임차인인 피고.. 관리자 2022-01-05 383
64 인도(명도)와 철거 가설건축물에 관하여 민법 제366조의 법정지상권이 성립하는지 관리자 2021-12-18 502
63 인도(명도)와 철거 임대기간이 만료되자 지상물매수청구를 하는 사건 관리자 2021-12-18 541
62 인도(명도)와 철거 가설건축물에 민법 제366조의 법정지상권이 성립하는지(원칙적 소.. 관리자 2021-11-08 501
61 인도(명도)와 철거 집합건물 대지의 소유자가 대지사용권 없이 전유부분을 소유하는.. 관리자 2021-09-04 481
60 인도(명도)와 철거 지상물메수청구 관리자 2021-07-27 591
59 인도(명도)와 철거 제채상금 유치권 동시이행 관리자 2021-06-27 590
58 인도(명도)와 철거 차임연체액이 3기분에 달한 적이 있었다는 이유로 임차인의 계약.. 관리자 2021-05-22 424
57 인도(명도)와 철거 분묘기지권과 사용료 관리자 2021-04-29 553
56 인도(명도)와 철거 공유물 관리 관련 관리자 2020-08-20 491
12345
의정부시 가능1동 362-154, ☏ 031-875-7001 / FAX : 031-872-9079,
ly1311@hanmail.net / Copyright (c) 이천교법무사. All rights reserved.