"당신의 권리를 보호하기 위하여 법무사가 있습니다"
로그인 ｜ 회원등록 ｜ 비번분실 ｜ 현재접속자
   

운영자 저술 도서  

재판과 소송
ㆍ작성자 관리자
ㆍ작성일 2021-06-27 (일) 16:25
ㆍ홈페이지 http://www.alaw.kr
ㆍ분 류 인도(명도)와 철거
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 892      
ㆍIP: 125.xxx.201
제채상금 유치권 동시이행
제목[민사]도급인 원고가 수급인 피고를 상대로 완공된 건물의 인도를 지체함으로 인한 손해배상으로 지체상금을 청구한 사건에서, 피고가 약정한 완공일까지 건물의 완공을 지체한 것은 위법하므로 해당 지체기간에 대하여는 지체상금 지급의무가 있으나, 피고가 건물을 완공한 후 원고로부터 공사대금을 지급받을 때까지 동시이행항변권 및 유치권에 기하여 건물의 인도를 지체한 것은 적법하므로 해당 지체기간에 대하여는 손해배상의무가 없다고 판단한 예[대구고등법원 2019나27155 지체상금(확정)]
작성자대구고등법원작성일2021-06-23
조회수160
첨부파일 [1] 대구고등법원 2019나27155 지체상금(확정).pdf
 

[판결요지]

 

도급인 원고가 수급인 피고를 상대로 완공된 건물의 인도를 지체함으로 인한 손해배상으로 지체상금을 청구한 사건에서, 피고가 약정한 완공일까지 건물의 완공을 지체한 것은 위법하므로 해당 지체기간에 대하여는 지체상금 지급의무가 있으나, 피고가 건물을 완공한 후 원고로부터 공사대금을 지급받을 때까지 동시이행항변권 및 유치권에 기하여 건물의 인도를 지체한 것은 적법하므로 해당 지체기간에 대하여는 손해배상의무가 없다고 판단한 예

 

[대구고등법원 2019나27155 지체상금(확정)]
 
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
39 인도(명도)와 철거 양도 후 인근에 떡집 차린 경우 경업금지의무 위반으로 본 사례 관리자 2013-07-23 1200
38 인도(명도)와 철거 건물철거 및 상가건물임대차 계약갱신 관리자 2014-08-18 1170
37 인도(명도)와 철거 주위토지통행권 사례 관리자 2014-08-04 1130
36 인도(명도)와 철거 분묘기지권과 합장의한 쌍분가능여부 관리자 2014-08-18 1095
35 인도(명도)와 철거 토지소유자의 배타적 사용권 인정여부 - 보시가스배관철거 문제 관리자 2014-11-05 1080
34 인도(명도)와 철거 지상권 지료 연체중 일부 변제와 소멸청구 관리자 2014-11-05 1041
33 인도(명도)와 철거 인도의무완료여부와 비품 관리자 2014-09-10 1023
32 인도(명도)와 철거 Re..보충 관리자 2012-12-20 1011
31 인도(명도)와 철거 담보목적 지상권등기 관리자 2014-09-24 1008
30 인도(명도)와 철거 강제관리와 명도소송 관리자 2014-11-14 988
29 인도(명도)와 철거 건물일부 감정제외와 낙찰시 명도문제 관리자 2014-05-22 945
28 인도(명도)와 철거 지상물매수청구 상대방 관리자 2017-06-10 925
27 인도(명도)와 철거 제채상금 유치권 동시이행 관리자 2021-06-27 892
26 인도(명도)와 철거 지상물메수청구 관리자 2021-07-27 868
25 인도(명도)와 철거 법정지상권 성립여부 및 그 상태 건물이 다시 공매된 경우 관리자 2014-11-05 867
24 인도(명도)와 철거 분묘기지권과 사용료 관리자 2021-04-29 858
12345
의정부시 가능1동 362-154, ☏ 031-875-7001 / FAX : 031-872-9079,
ly1311@hanmail.net / Copyright (c) 이천교법무사. All rights reserved.